Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Капитал-СК» и Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональный союз строителей Ингушетии» более 2 млн рублей по спору о капитальном ремонте перекрытий в лицее № 21 в Тамбове. Апелляционная жалоба СРО отклонена.
Основанием для иска стал муниципальный контракт между МКУ «Инвестиционно-строительный центр “Инвестор”» и ООО «Капитал-СК». Подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт перекрытий в лицее № 21, однако сорвал установленный срок — до 31 января 2025 года.
Цена контракта составляла 20,6 млн рублей. Заказчик перечислил подрядчику аванс 6,19 млн рублей, или 30% от стоимости работ. В марте 2025 года МКУ «ИСЦ “Инвестор”» расторгло контракт в одностороннем порядке. Позднее УФАС Тамбовской области включило сведения об ООО «Капитал-СК» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.
Аванс был возвращён заказчику за счёт независимой банковской гарантии, выданной ПАО «Сбербанк». При этом неустойка за просрочку, штраф за неисполнение обязательств и проценты за пользование чужими денежными средствами остались непогашенными.
Истец предъявил требования не только к подрядчику, но и к саморегулируемой организации, членом которой ООО «Капитал-СК» являлось на момент заключения контракта. СРО была привлечена как субсидиарный ответчик в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объёме. Ассоциация саморегулируемой организации «Межрегиональный союз строителей Ингушетии» пыталась оспорить решение, ссылаясь на отсутствие оснований для субсидиарной ответственности, несоразмерность неустойки и необходимость применения ст. 333 ГК РФ о её снижении.
Апелляционный суд отклонил эти доводы. Суд указал, что обязанность СРО отвечать по обязательствам своего члена в установленных законом пределах прямо предусмотрена законодательством, а доказательств явной несоразмерности начисленной неустойки ответчик не представил.
В результате с ООО «Капитал-СК» и АСРО «МССИ» солидарно взысканы неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами и штраф. Общая сумма взыскания составила 2 059 080 рублей 38 копеек.
Этот спор стал продолжением проблем с ремонтом лицея № 21 в Тамбове. Ранее контракт на ремонт того же учреждения стоимостью около 90 млн рублей был расторгнут с другим подрядчиком — ООО «Каскад». По информации региональных СМИ, по факту хищения бюджетных средств при ремонте лицея возбуждено уголовное дело.
Фото: Госуслуги
